合同无效甲方违约自然造成了乙方窝工等损失要求赔偿法院不支持对吗?

那么该协议无效,由此造成的损失,乙方是否要赔偿给甲方?

1、你所说的协议不能履行并不是乙方的行为导致,乙方无需承担违约责任.2、协议签定时不违反国有法律、法规的强制性规定就是有效的,至于履行过程中出现上述情况,你们只能与政府部门协商解除,要求给予补偿.

一般合同约定都是这样签订的,但一些施工企业为了接工程;也就认可了.作为施工方就应该在预见的窝工情况有可能发生时;请开发方给予签字认可停工通知申请单,作出相应的措施.如开发商不同意停工下则应该作出签证.

按照合同法规定:因为一方违约给另一方达成经济、财产损失的、由违约一方负责进行赔偿、如果合同甲方违约、给乙方造成经济损失、甲方必须赔偿乙方

最好看看合同,如果甲方承诺的重要内容做不到,导致合同目的无法实现,可以解约要求退赔.如果合同约定不明确,就要看具体情况和证据分析争取了.

该合同无效给我造成了不小损失.请问,我能请求法院判决对方赔偿违约金吗?答:从合同法的角度来说,合同无效与违约责任是两个完全不同的制度.因为违约的前提是.

1、《中华人民共和国劳动合同法》在第4章第36、37、38条就劳动者主动解除劳动. 对用人单位造成经济损失的,应当依法承担赔偿责任.这里是说你无法满足法定离职条.

可以索赔窝工的人工费、工期、若因窝工时间长而造成材料大幅涨价的材料费等,但利润一般不支持.

既然合同是无效的,就没有法律约束力,就不存在违约的问题,当然也就不需要赔偿违约金了.《合同法》第五十六条规定:无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力.

合同无效包括自始无效和当然无效,如果合同本身就是无效的话,那么就不会产生相应的权利和义务,受损方在签定合同的时候应该不违背合同的禁止性条款,否则,造成的损失是不能像对方要求违约责任的赔偿,只能根据公平的原则要求一定的补偿.

预期利益一般是不支持的,因为预期利益是一种期待可能性,可能发生也可能不发生,这种情况下,法院是无法支持的.