新房装修施工延期怎么赔偿 装修延期赔偿

• 家庭装修合同中，如果延期该如何索赔？
• 房子装修延期一个月怎么赔偿？
• 装修工程延期应该如何索赔
• 装修工期延误赔偿标准

家庭装修合同中，如果延期该如何索赔？

你确定没有你的原因导致延期 比如更改 增项 或者你提供的材料影响工期 等等类似问题可以起诉 但是劝你还是协商给你省点零头钱 你肯定没全额付款的主动权在你这 态度要强硬 这种事真的打上官司根本说不清 费时费精力 结果你肯定满意不了

房子装修延期一个月怎么赔偿？

首先是划定责任。1.业主造成的设计变更，工程量增加，甲供材料不到位等。责任由业主承担，工期相应顺延。2.施工方管理不当，设备、材料不到位，工程质量不合格，造成返工或延误工期的，责任由施工方承担，工期不顺延。3.不可抗力因素（包括政策、法律法规等因素）造成工期延误，由业主承担，工期相应顺延。业主承担工程维修费用，施工方负责自身设备、人员伤亡费用。工期计算问题：1.开工日期：以合同开工日期为准。如有变更需另行补签证。2.竣工日期：以施工方递上（递至业主）竣工报告的日期为准，工程完工施工方应及早提供竣工报告，否则仍计算工期。另外：质保金问题1.工程质保金可有或可无，保证金收取比例等问题以合同约定的为准。

装修工程延期应该如何索赔

1. 合同就是法律依据！建设工程施工合同通用条款中有具体的规定！

2. 承包人在收到工程进度款之后的听歌损失不可以索赔！但是之前的停工损失可以索赔！

3. 工程款延期支付的利息计算：按甲乙双方合同的具体约定，如果没有约定的，按银行同期贷款利率计算利息！

装修工期延误赔偿标准

一、在装修合同中，法律有所规定：若装修工程的进度没有按照预期的进行，那么需要支付的违约金，支付标准一般是要按照超出十日结付工程款,每延期一天,就要按照工程款总额的0.5%支付违约金。

二、约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。