发包人发包的是违法建筑，应如何对承包人进行损失赔偿？(发包人向承包人索赔)

发包人赔偿连带责任后,如何向承包人追偿

于某家建造楼房,将此工程发包给没有建筑资质的亲戚何某施工.在施工过程中,何某所雇用的建筑工人万某被坠落物砸伤,向于某与何某提出赔偿请求.于某表示,房屋.

发包人和承包人应分别承担哪些损失

发包方应承担的损失有:300+80=380万元;承包人应承担的损失有:50+15+60=125万元.对于不抗力损失承担规则详见我之前在百度的回复.

发包人 和承包方都存在违约行为 索赔工期 怎么赔付?

先上结论:承包方可以索赔的最大工期是10天,但是仅仅是在影响总工期的前提下你才可以索赔工期,如果没有影响总工期,则不可以进行工期索赔.比如你这项工作完成需要100天,而总工期是130天,那么只有当非施工方的原因引起延误超过30天,你才可以进行工期索赔,延误在30天以内的都不能进行工期索赔.纯手打,不明白可以追问,望采纳!

什么是发包人?建设工程合同中发包人应承担哪些责任?

发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人. 发包人有时称发包单位、建设单位或业主、项目法人.依据《合同法.

纠纷案件中,工程发包人对实际施工人应如何承担责任

争议根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条:“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的,人民法院应当依法受理.实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任.”所以说还是可以以发包人为被告进行起诉的.

工程承包人违法分包工程 实际施工人怎么索要工程款

第一,建筑业由于种种原因,非法转包、肢解工程后再违法分包的情况比较普遍,而且实际施工人多为不具有任何资质的私人.这不仅不利于工程质量和劳动者权益的保障.

因发包人原因导致工程中途停建应赔偿承包人哪些损失

根据《合同法》: 第二百八十三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失. 第二百八十四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用. 如果造成损失完全是有发包人原因所致,那么承包人的损失由发包人承担,而不论造成该损失的直接原因是否是不可抗力,因为发包人原因在先,没有发包人的原因就不会延期,该不可抗力事件也就不会出现在这时,希望对你有所帮助.

承包人怎样进行工程索赔

索赔的成立,应该同时具备以下三个前提条件:(1)与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;(2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;(3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告.

工程发包人违约应负哪些责任?

律师回答: 主要内容包括: 发包人承担违约责任,赔偿因其违约给承包人造成的经济损失,顺延延误工期. 相关法律知识: 《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定 .

承包方的责任如何认定,发包方的责任应该如何认定

119＂ 工程发包方的责任:(1)办证责任.(2)工程定点责任.确定建筑物、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点.(3)三通一平责任.开工前接通施工.