政府要求暂停施工,进行安全检查,停工20天可以索赔吗？

由于政府政令停工可以索赔工期吗?例如北京的APEC会议期间北京200公里内的工程全部停工,可以索赔工期吗?

这个真的不行.在合同中这个属于不可抗力,你可以要求甲方延展相对应的停工工期+复工工期,如果甲方不同意并对你进行处罚,你可以到人民法院起诉,要求按照不可抗力处理.

政府施工造成损失,可要求赔偿吗?

你必须有证据证实因为政府的施工行为造成了你家的相关损失,这样才能要求政府赔偿.……请评价我的回答.

政府法令造成工地停工索赔

如果政府在扶植该工程时并未告知将来存在的风险(包括政策、法令变动),那么其存在不诚信的行为,违反了行政法基本原则,可以要求政府承担相应责任.

建筑工程,由于业主方原因导致停工.承包方要求索赔中,以下事项是否可以索赔

建筑工程,由于业主方原因导致停工.承包方要求索赔中,以下事项索赔说明:1、管理人员每月工资可以索赔.我国《合同法》规定,发包人未按照约定的,承包人可.

政府为什么下令要建设工程停工100天

违章操作需要整改

关于建设工程因不可抗力暂停施工,承包方要求索赔的问题

没有任何法律条文对工程施工过程中出现不可抗力的赔偿标准进行过界定,但在《建设工程施工合同(示范文本)》第二部分《通用条款》39.3有针对不可抗力费用承担的.

如果施工工程被耽误,可否索赔?

可以 阻碍施工 属违法行为

违反《消防法》规定责令停止施工、使用或者停产停业,并处三万以上三十万以下的罚款.都有哪些行为?

第五十八条 违反本法规定,有下列行为之一的,由住房和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自职权责令停止施工、停止使用或者停产停业,并处三万元以上三十万元.

建设工程施工停工期间索赔分析

业主单位原因导致的承建单位损失都是可以索赔的 但是里面的1、2、3需要索赔的证据,例如施工日志,监理日志,人员工资单等等证据支持.4是不能索赔的,降水是不能索赔的5、需要相应的签证和业主单位的发文6、项目管理费不能索赔7、注意排水费的用途和证据 以上注意证据,而且还有索赔期限,超期28天不索赔就视为承建单位放弃索赔权利.

甲方暂停施工怎么处理?

三楼停工应该向甲方索赔.停工责任在于甲方,是原合同没有约定的,造成的这部分损失甲方应进行补偿.更过分的是文件不予签收.可以特快专递寄送文件.如果还不行,可以全面停工.